模具合同範文合集6篇
本文已影響9.93K人
本文已影響9.93K人
隨着法律觀念的深入人心,越來越多的人通過合同來調和民事關係,簽訂合同能促使雙方規範地承諾和履行合作。相信大家又在爲寫合同犯愁了吧,以下是小編幫大家整理的模具合同6篇,歡迎大家借鑑與參考,希望對大家有所幫助。
合同編號:
買方: 賣方:
地址: 地址:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
聯繫人: 聯繫人:
經買賣雙方友好協商,買方委託賣方加工生產__ __模具共______套。雙方達成如下加工協議
模具基本情況:
產品名稱 序 號 零件名稱 穴 數(模具類型) 模具單價(rmb元) 交貨條件 總價: (含17%增值稅)
以上各套模具使用材質:_____________________
(以上模具用料由賣方提供)。
一、雙方的權利及責任:
買方責任及權利如下:
1. 買方負責交付給賣方本項目的研發進度要求及計劃,並儘可能地提供項目的銷售預測。
2. 買方負責交付給賣方執行本合同所需的產品設計圖紙和其他相關技術資料,並且負責技術方面的支持工作。
3. 對交付給賣方的產品設計圖紙和相關技術資料,買方具有唯一的解釋權,當發生歧義時,賣方應徵詢買方意見,由買方確認。
4. 賣方完成模具的設計和製造後,由買方去賣方現場對模具進行驗證確認或由賣方提供產品樣品到買方進行驗證確認。本合同中所指模具包含產品本身的模具及後續生產所需的夾治具和模具。
賣方權利及責任如下:
1. 賣方負責根據買方提供的產品設計圖紙和其他相關技術資料進行模具的設計和製造,賣方
負責按照合同規定按時完成符合買方設計要求的模具。
2. 賣方負責按時按量提供認證及樣板測試、試產所需的產品。同時賣方必須提供相關產品的詳
細的檢驗測試報告供買方確認。如需修/改模, 送板時同時也要附檢驗測試報告(註明修改的
地方)
3. 模具由買方認證合格後,由賣方負責模具的封存。如買方同意賣方進行產品的後續加工生產,則由賣方負責模具的修理和維護,賣方必須根據買方或買方授權的第三方的訂單進行批量生產。
4. 對給買方生產的所有模具,賣方應提供的詳細的設計圖紙給買方。所有的圖紙必須以autocad或pro-eng(pro-el2)製作,並且必須在開模之前以電子檔形式傳給買方以供批准。
二、 技術條款:
1. 模具的修理和維護:在生產過程中模具的修理和維護由賣方負責;
2. 在雙方協商無異議之後,買方提供產品設計圖紙及相關技術資料給賣方, 並派工程人員同賣方進行技術交流或賣方派工程人員到買方進行技術交流,產品圖紙及技術要求列表見附件1;
3. 賣方承諾使用所承製的模具生產出的產品能夠達到買方的品質要求
4. 賣方承諾使用所承製的模具生產出的產品的產能能夠達到賣方的交貨要求:
日產能:_______k 月產能:______k
5. 賣方承諾本合同中所涉及的所有模具均能達到40萬次。
6. 未經買方允許,嚴禁賣方將本合同中所涉及的任何一付模具整體或部分外包給其它公司進行加工,否則視爲違約,由賣方依本合同的違約條款承擔違約責任。
三、商務條款:
1 . 模具價格:
1.1 經雙方協商後,由賣方提供買方認可的模具最終報價,並簽訂價格確認書,作爲本合同不可缺少的一部分。
1.2 模具合同總金額(含____%增值稅)rmb___。
1.3 模具價格總金額已包含如下費用,賣方不得以以下原因向買方要求費用:
1.3.1 賣方對產品進行成型/二次加工/組裝所需的所有夾具和治具的模具的費用;
1.3.2 賣方按合同規定進行模具設計、試模所需的材料和設備及人工等費用;
1.3.3 賣方提供給買方進行模具和產品認證的試模樣品(800套)的費用;
1.3.4 賣方爲保證模具正常生產製作的模具易損備件的費用;
1.3.5 賣方爲保證產品正常生產所準備的其他工序的相關工具和治具的費用。
1.4 當買方書面要求賣方根據產品設計的變更對模具進行修改時,如果模具修改較簡單, 包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改,則賣方不需向買方收費;如果模具修改較複雜,對整個模具的結構影響很大,則由賣方根據修改模具所需工時向買方報價,由買方承擔相應的模具修改費用。如果因爲賣方的原因,因模具不能滿足買方的要求而進行的修模或改模,買方不承擔任何責任.
1.5 由於賣方原因導致買方需要花費正常技術支持外的人工及費用,賣方應根據買方認可的方式給予相應的補償。
2. 開模進度:
2.1 賣方在收到買方確認後的產品圖檔之後,即開始進入模具設計和製作階段,開模週期爲__25__天
2.2 由於買方原因造成制模進度的延誤,不計算在內。
2.3 如果賣方模具製作出現工藝和其它的錯誤,導致模具無法驗收合格而買方又急需生產,賣方應先用現有的模具安排生產,同時再根據圖紙和樣板要求免費重新開模。
3. 付款方式:
乙方同意甲方按如下方式付款。
3.1 單獨結算的方式: 月結,開票後60天,開17%增值稅發票.
3.1.1 本合同製造整批模具的總金額(含增值稅)爲人民幣_________元整(人民幣________元整),買方支付模具總金額的_____%,剩餘___%模具費分攤在首50k產品內,如果訂單數量不足50k,買方需補給賣方未攤完的模具費。
3.1.2 自雙方合同簽訂後,賣方提供增值稅發票(模具總額的___0%),買方在二十個工作日內支付。
4. 產品定單:唯有產品樣品品質驗收合格且經買方書面確認後,賣方方可接受買方或買方授權的第三方的訂單。買方授權的第三方同買方賣方簽定的訂購合同服從於本合同。
四、 產品品質保證
賣方在完成模具後,賣方同意按照買方品質標準以保證產品品質(首件確認報告).
買方對品質標準的內容根據實際需要保留修改的權利。
五、模具所有權
1. 本合同所涉及的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖(包括2d和3d)的所有權,均歸買方所有,賣方不得干涉買方對模具的處置權。如在賣方生產,由賣方負責保管,未經買方同意,賣方不得將此模具提供給第三者生產, 否則買方有權要求賣方退還模具費並賠償造成的損失.
2. 買方付清模具款後,要求將模具從賣方處轉出時,賣方必須配合買方或買方指定的第三方進行轉移驗收,並自行承擔費用將磨損部件更換以保證重新開始生產。賣方有義務對模具進行組裝、防鏽和包裝處理,併發運至買方指定的地點。所有模具的組裝圖和零件圖(包括2d和3d)和所有夾治具必須同時轉移給買方。
3. 模具轉移過程中,如因賣方不當組裝、防鏽或包裝的原因,造成模具損壞,由此產生的所有直接損失和間接損失一律由賣方承擔。
六、 模具維護
1. 賣方保證模具使用壽命50萬次,並在此期間內由賣方負責免費保養維修, 如模具在使用壽命內不能使用, 賣方應負責更換或重新開模,並承擔相應的費用.
2. 賣方應對模具的修改、維護和修理等情況及時登記造冊,無論此種修改、維護和修理是否由
買方提出。如買方要詢問有關的技術細節或證據,買方可以隨時間登記,無需通知。賣方每三
個月應將登記記錄複印一次給買方。賣方應主動定期完成此項任務,無需買方另行提出要求。
六、知識產權
1. 本合同所涉及的產品造型及買方提供的設計圖紙和其他資料中所包含的知識產權爲買方所擁有,未經買方許可,賣方不得向任何公司和個人泄漏,否則由此產生的一切損失由賣方負責;買方僅同意賣方基於本合同項下的目的使用買方所提供的一切資料和信息,
2. 賣方同意其不會將買方所提供的設計圖紙和其他資料或信息用於非本合同以外的其他目的,否則買方有權追究賣方相應的責任; 未經買方書面許可,賣方不得在出版物,廣告中或以其它書面、口頭形式涉及賣方提供或已提供之任何資料和信息。
3. 未經買方許可,嚴禁賣方使用本模具向除買方或買方指定的客戶以外的其他客戶供貨,否則由此產生的一切直接損失和間接損失一律由賣方負責;
4. 其它未盡保密事項,依買方與賣方簽訂的“保密協議”執行。
七、違約責任
1. 如果賣方方未能按2.1中規定的各階段的進度完成模具製作及送樣,由賣方承擔違約責任。每延誤一天,賣方須付給買方本合同總金額的2%作爲罰金,罰金累計額最多不超過本合同模具總金額。
2. 如果因爲賣方的原因造成賣方提供給買方的產品的品質達不到買方的要求並且在組裝過程中導致其他物料的損失和報廢,賣方全額賠償損失和報廢的物料及因此形成的人工/停線費用。雙方可另行簽署<<生產用原材料>>進行約定。
3. 如果因爲賣方的原因造成賣方提供給買方的產品的品質和進度達不到買方的要求,使買方及其客戶錯過了產品上市的最佳時機,或者買方被迫因此取消此項目,從而使買方及其客戶遭受嚴重的研發損失和備料損失,則賣方除退還所有前期買方所支付的貨款外,視實際情況賣方另外承擔買方直接及間接的經濟損失。
4. 如賣方因爲不可抗拒力(包括戰爭、火災、罷工和中國法律規定的其他不可抗拒力造成的供貨延遲,買方允許買方免責。賣方應在不可抗拒力發生後24小時內以)書面形式通知買方,並且賣方仍有義務採取一切必要措施儘快交貨。若不可抗拒力持續2周以上,買方有權取消本合同。
5. 其它未盡事宜:按《經濟合同法》執行。
八、糾紛解決
對於實施本合同而發生的任何爭議,雙方首先通過友好協商解決, 如在30天內協商不成,任何一方均可將爭議提交東莞市法院處理.
本合同雙方須嚴格執行,如一方因故不能履行合同,必須提前兩週徵得對方同意,方可終止本合同。
買方: 賣方:
代表: 代表:
二零 年 月 日 二零 年 月 日
5. 負責給乙方下達需用本合同項下的模具製造的產品訂單,具體訂單量根據甲方自身的實際需要確定。
6. 可以隨時到乙方處檢查有關乙方存放本合同模具的狀況,若發現存儲不當或者模具不具備正常生產情形的,有權要求乙方立即改正並保證以後不會出現類似情形。
7. 有義務按照本合同的約定向乙方支付模具加工款及其他約定由甲方支付的費用。
(二)乙方權利及義務
1. 負責根據甲方提供的產品設計圖紙和其他相關技術資料進行模具的設計和製造,乙方負責按照合同規定按時完成符合甲方設計要求的模具。
2. 負責按時按量提供認證及樣板測試、試產所需的產品。同時乙方必須提供相關產品的詳細的檢驗測試報告供甲方確認。如需修模、改模, 送板時同時也要附檢驗測試報告(註明修改的地方)。
3. 模具由甲方認證合格後,由乙方負責模具的封存、修理和維護,乙方必須根據甲方或甲方授權的第三方的訂單進行批量生產。
4. 對給甲方生產的所有模具,如圖紙等由乙方提供的,乙方應提供詳細的設計圖紙給甲方,並且必須在開模之前以電子檔形式傳給甲方以供批准。
5. 負責保管本合同項下的模具及其附屬產品、相關工具,確保模具及其附屬產品、相關工具等在任何時候都處於可正常生產狀態。
6. 負責對模具進行組裝、防鏽以及對磨損部件等的更換,保證模具隨時可以重新開始生產,並且該費用由乙方自行承擔。
7. 承諾本合同項下的模具及其附屬產品、相關工具等是專門用於生產甲方訂單產品,未經甲方同意不得將其用於生產乙方自身產品和任何第三方之產品 。
8. 保證未經甲方書面許可,絕不將本合同中所涉及的任何一付模具整體或部分外包給其它公司進行加工。
三、 技術條款:
1. 模具的修理和維護:在生產過程中模具的修理和維護由乙方負責,費用由乙方自理。
2. 甲方提供產品設計圖紙及相關技術資料給乙方, 並派工程人員同乙方進行技術交流或乙方派工程人員到甲方進行技術交流,產品圖紙及技術要求詳見附件。
3. 乙方承諾不但本合同的模具完全符合甲方質量要求,並且用該模具生產出的產品也完全能夠滿足甲方訂單的品質及數量等所有要求。
4. 本合同中所涉及的所有模具如需更新,其壽命均能達到50萬次。
四、商務條款:
(一) 模具價格:
1. 經雙方協商後,由乙方提供甲方認可的模具最終報價,並簽訂價格確認書,作爲本合同不可缺少的一部分。
2. 模具合同總金額(含____%增值稅)RMB___ 元。
3. 模具價格總金額已包含如下費用,乙方不得以以下原因再行向甲方要求費用:
(1) 乙方對產品進行成型、二次加工、組裝所需的所有夾具和治具的模具費用;
(2) 乙方按本合同規定進行模具設計、試模所需的材料和設備及人工等支出費用;
(3) 乙方自行或者提供給甲方進行模具和產品認證的試模樣品的費用;
(4) 乙方爲保證模具正常生產製作的模具易損備件的費用;
(5) 乙方爲保證產品正常生產所準備的其他工序的相關工具和治具的費用。
4. 甲方書面要求乙方根據產品設計的變更對模具進行修改的,
(1) 如果模具修改較簡單,包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改,或者模具修改的費用不足該模具價款總額的5%的,乙方不得向甲方收費;
(2)如果模具修改較複雜,對整個模具的結構影響很大,則由乙方根據修改模具所需工時向甲方報價,由甲方承擔相應的模具修改費用。
(3) 但是因乙方的原因或模具的自然損耗,致使模具不能滿足甲方的要求而進行的修模或改模的,甲方不承擔任何費用。
5. 由於乙方原因導致甲方需要花費正常技術支持外的人工及費用,乙方應無條件接受甲方認可的方式給予相應的補償。
(二) 開模進度
1. 乙方在收到甲方確認後的產品圖樣之後,即開始進入模具設計和製作階段,開模週期爲 天 。
2. 由於甲方原因造成制模進度的延誤,延誤的期限不計算在模具加工的期限內。
3. 如果乙方模具製作出現工藝和其它的錯誤,導致模具無法驗收合格的,乙方必須立即再根據圖紙和樣板等設計要求免費重新開模,若因此延誤甲方訂單產品生產的還需承擔違約責任。
(三) 付款方式
乙方同意甲方按如下方式付款:月結,開票後60天,開17%增值稅發票。
(1) 本合同製造整批模具的總金額(含增值稅)爲人民幣_________元整(人民幣________元整),甲方支付模具總金額的_____%,剩餘___%模具費在下達首次訂單時付清。
(2) 自雙方合同簽訂後,乙方提供增值稅發票(模具總額的___%),甲方在二十個工作日內支付。
(四) 產品訂單:唯有產品樣品品質驗收合格且經甲方書面確認後,乙方方可生產甲方或甲方授權的第三方的訂單。
五、 產品品質保證
1. 乙方在完成模具後,乙方同意按照甲方品質標準以保證產品品質(首件確認報告)。
2. 甲方對品質標準的內容根據實際需要有保留修改的權利。
3. 乙方確保提供給甲方的訂單項下的產品完全符合甲方的要求,並且該產品的保質期爲三年。該三年內甲方有權要求乙方承擔更換、修理、重作等服務,如乙方不能及時提供上述服務的,甲方有權自行或聘請第三方進行更換、修理、重作等,費用由乙方承擔。
六、模具所有權
1. 本合同所涉及的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖的所有權,均歸甲方所有,乙方不得干涉甲方對模具的處置權。
2. 在乙方生產,由乙方負責保管,未經甲方書面同意,乙方不得將此模具提供給任何第三者生產或者爲任何第三者生產,否則甲方有權要求乙方退還模具費並賠償造成的損失。
3.本合同終止後,甲方有權要求將模具從乙方處轉出,乙方必須配合甲方或甲方指定的第三方進行轉移驗收,並自行承擔費用將磨損部件更換、對模具進行組裝、防鏽和包裝處理,以保證重新開始生產併發運至甲方指定的地點。所有模具的組裝圖、零件圖、夾治具以及相關工具必須同時轉移給甲方。
4. 在模具的轉移過程中,如因乙方不當組裝、防鏽或包裝的原因,造成模具損壞,由此產生的所有直接損失和間接損失一律由乙方承擔。
七、 模具維護
1. 乙方保證模具使用壽命60萬次,並在此期間內由乙方負責免費保養維修,如模具在使用壽命內不能使用,乙方應負責更換或重新開模,並承擔相應的費用。
2. 乙方應對模具的修改、維護和修理等情況及時登記造冊,無論此種修改、維護和修理是否由甲方提出。如甲方要詢問有關的技術細節或證據,甲方可以隨時間登記,無需通知。乙方每三個月應將登記記錄複印一次給甲方。乙方應主動定期完成此項任務,無需甲方另行提出要求。
八、知識產權
1. 本合同所涉及的產品造型及甲方提供的設計圖紙和其他資料中所包含的知識產權爲甲方所擁有,未經甲方許可,乙方不得向任何公司和個人泄漏,否則由此產生的一切損失由乙方負責;甲方僅同意乙方基於本合同項下的目的使用甲方所提供的一切資料和信息。
2. 乙方同意其不會將甲方所提供的設計圖紙和其他資料或信息用於非本合同以外的其他目的,否則甲方有權追究乙方相應的.責任;未經甲方書面許可,乙方不得在出版物,廣告中或以其它書面、口頭形式涉及乙方提供或已提供之任何資料和信息。
3. 未經甲方書面許可,乙方禁止使用本模具向除甲方或甲方指定的客戶以外的其他客戶供貨,否則由此產生的一切直接損失和間接損失一律由乙方負責。
4. 本合同系甲、乙雙方的商業祕密,甲、乙雙方均不得將本合同的內容向任何第三方泄露。
5. 其它未盡保密事項,甲、乙雙方可另行簽訂“保密協議”執行。
九、合同解除、終止
1. 本合同約定的期限屆滿,甲方未要求順延合同期限的。
2. 甲、乙雙方經協商一致,同意終止本合同的。
2. 出現法律規定不可抗力的情形,致使合同目的無法實現的;
3. 出現不可抗力持續2周以上,甲方解除本合同的。
4. 任何一方嚴重違約,致使合同目的無法實現的。
十、違約責任
1.甲方若未能按照合同約定向乙方付清模具加工款等費用的,應按所欠費用的1‰向乙方支付違約金,若造成乙方直接經濟損失大於違約金的,應賠償乙方該損失。
2. 乙方未能按約定的各階段的進度完成模具製作及送樣,由乙方承擔違約責任。每延誤一天,乙方須付給甲方本合同總金額的1‰作爲違約金。若造成甲方實際損失大於違約金的,乙方還需支付甲方的經濟損失。
3.模具品質達不到合同約定要求致使甲方被迫延遲或者取消訂單,從而使甲方及其客戶遭受嚴重的經濟損失的,乙方應全額賠償甲方由此造成的所有經濟損失。
4. 乙方提供給甲方的訂單產品的品質和進度達不到甲方的要求,使甲方及其客戶錯過了產品上市的最佳時機,則乙方除退還甲方所支付的所有貨款外,視實際情況另外向甲方承擔賠償責任。
5. 因乙方提供給甲方的訂單產品存在缺陷或質量瑕疵等,致使甲方遭受客戶索賠或退貨、更換、修理、重作等經濟損失的,乙方應賠償甲方由此造成的所有經濟損失。
6. 乙方因不可抗力,包括戰爭、火災、罷工和中國法律規定的其他不可抗力造成的加工延遲,乙方應在不可抗力發生後24小時內以書面形式通知甲方,並且乙方仍有義務採取一切必要措施儘快交貨。
7. 其它乙方有違反本合同約定的,應當按本合同總金額的1%向甲方支付違約金,若造成甲方損失的,還需另行賠償甲方因此造成的所有經濟損失。
十一、糾紛解決
對於實施本合同而發生的任何爭議,雙方首先通過友好協商解決,如協商不成的,任何一方均可將爭議提交甲方所在地有管轄權的法院處理。
十二、其他
1. 本合同不是甲方購買產品的訂單,除承擔約定的模具加工及其相關費用外,甲方不對其他任何產品的費用承擔責任。
2. 訂單的具體內容及其要求等,由甲、乙雙方在訂單中確定。
3. 所有經濟損失,是指包括但不限於直接損失、間接損失、賠償費用以及爲實現債權等一切經濟損失。
4. 本合同未盡事宜,甲、乙雙方可另行簽訂補充協議,補充協議與附件、訂單、保密協議等視爲本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
5. 本合同雙方須嚴格執行,如一方因故不能履行合同,必須提前兩週徵得對方同意,方可終止本合同。
6. 本合同經甲、乙雙方簽字蓋章後生效,本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份。
甲方:乙方:
(合同編號:)
甲方:
乙方:
因甲方生產需要,特委託乙方爲甲方開發製造相關生產用模具並生產相關注塑零件。本着公平、互利的交易原則,經雙方友好協商,特擬定本合同。
一、 模具要求及費用
1、 本合同約定訂製模具計 套,合計金額¥元( 整) ;詳見附表“零件及模具組合報價清單“。(本合同相關單價金額爲不含稅價,如需開具增值稅票,相應單價金額上浮 %)
2、 乙方須根據甲方提供的相關零件設計文件和工藝說明要求,並根據約定模具組合方案設計開發模具並負責相關零件的成型加工生產。
3、 乙方在模具製造前,應根據甲方的零件工藝需要和質量要求審查相應的零件設計文件,及時對設計文件中可能存在的問題向甲方技術人員提出並協商進行修改。如未提出,而導致模具不能按時交付使用或交付後的模具、零件不合甲方零件品質、工藝要求等而造成模具改造損失由乙方負責。
4、 甲方提供的零件設計文件、圖紙及相關清單附件中提及的技術要求,是爲本合同協議的重要補充,經甲方簽章的書面要求、電子文件光盤或經由甲方授權負責人發出的電子郵件原文件與本合同同時生效。
5、 在模具製造過程中,如甲方提出較大的零件修改而導致模具生產成本和時間的增加,雙方簽訂“設計修改的補充說明”,相關費用及相應交期的調整以雙方重新協定爲準。本合同簽訂時,乙方已對甲方提供的零件設計及要求進行過仔細審查,如因乙方的疏忽而導致合同簽訂後投入生產的零件修改造成加工費用增加和時間延誤由乙方負責。
二、 加工驗收及付款
1、 本合同簽訂三天內,甲方向乙方支付本合同模具總額的 % 即¥ 元作爲模具訂金,乙方即投入模具的生產。
2、 在本合同簽訂後的 天內,乙方須完成本合同約定模具的設計和全部生產製作,由乙方完成試模並提供
經驗收合格的全部零件至少 個予甲方檢測測試,甲方再即時向乙方支付模具費用的%即¥元;
乙方應保障在甲方對送樣零件測試檢驗無誤10天內,根據甲方小批量試產訂單要求向甲方提供相應的合格零件(小批量試產每個零件用量不超過20xx個);
本合同所涉及的模具餘款,由甲方在乙方完成甲方小批量試產所需的零件訂單交付3個月後付清。
本合同所涉及的相關驗收,是經由甲方技術、品質人員籤封后方爲合格,零件驗收標準以甲方提供的設計文件、圖紙及相關產品要求爲準。
如乙方未能如期按前述要求提供相關的合格零件供甲方檢測測試或未如期按甲方小批量生產要求完成試產零件訂單,每遲交一天,乙方按合同總價的1%即¥元應向甲方支付違約金。如乙方超出10天仍未達到完成上述要求,視爲乙方嚴重違約,乙方應按甲方向乙方已支付款項的雙倍金額向甲方支付違約金。
3、 本合同的模具所有權爲甲方,在模具試樣合格後,乙方應將相關的模具圖紙交予甲方;乙方有義務在生產過程中對相關模具進行保管和維護,確保模具的完整和良好;如因乙方多次無法按甲方零件品質和約定交貨時間要求交貨經協商仍無明顯改善,或雙方對生產合作無法達成一致時,甲方有權選擇將相關模具收回,乙方不得有任何異議。
4、 本模具在乙方生產數量達到臺時,乙方向甲方返還模具款項的 %,達到 臺時,再返還餘下的模具款項。(乙方向甲方返還模具款項後,模具所有權仍爲甲方所有)
5、 在模具製造完成後,雙方約定乙方根據甲方相關的零件訂單爲甲方進行相關的零件生產,相關零部件的驗收標準以雙方封樣及約定的其它檢驗要求爲準。如所加工零件不符合檢驗要求,甲方有權拒收並要求按期重新生產交貨;乙方爲甲方生產的零件交貨地爲甲方在廣東佛山的工廠所在地;如因質量不合格或乙方的其它生產原因,導致乙方延誤約定的訂單交期又未能取得甲方諒解時,每延遲一天乙方應按訂單金額的1%向甲方支付違約金。
6、 甲方向乙方訂購相關零件價格見附件表所述,所發生的貨款以以下方式結算:乙方根據甲方訂單要求,當月乙方所交付驗收合格的零件貨款賬務於次於5日雙方進行財務對賬,甲方根據對賬單于對賬完成後5日內向乙方付款;如雙方對付款方式達成新協議按新協議執行。如甲方要求乙方開據增值稅發票,乙方應於甲方付款前將發票提供(含稅開票單價見報價單所述)。
7、 本合同約定交易貨幣爲人民幣。
三、 知識產權及其它約定
1、 甲方向乙方提供的產品設計圖,甲方保障其不侵犯其它方的知識產權,如甲方所提供的產品圖紙涉及第三方
的技術或知識產權糾紛,由甲方負責。
2、 乙方需保障甲方向乙方提供的圖紙及相關技術資料、信息的保密性,不得向第三方泄露,乙方亦不得得用相
關的技術資料、圖紙、模具爲任何第三方提供模具設計和零件生產。如乙方違背此約定,甲方有權根據本項合同約定按本合同總額的兩倍向乙方索取違約金,並有權根據知識產權保護法相關法規對乙方提起訴訟。
四、 本合同及相關附件是雙方真實意圖的表現,即雙方簽章後即行生效,與合同原件相符的傳真件同等有效。
五、 如因合同表述不詳或因其它原因產生合同糾紛,雙方友好協商解決,如協商不成,交由有管轄權的人民法院裁決。
六、 附件:模具訂製及注塑加工報價表
甲方(章): 乙方(章):
法定代表人: 法定代表人:
授權代表(簽字): 授權代表(簽字):
地址: 地址:
電話: 電話:
時間:20xx年 月 日時間:20xx年 月 日
合同雙方:
購貨單位(甲方):北京金鷹包裝製作有限公司
地 址:
法定代表人:
電 話:
供貨單位(乙方):北京寶翔包裝紙品有限公司
地 址:
法定代表人:
電 話:
爲了增強甲乙雙方的責任感,加強經濟覈算,提高經濟效益,確保雙方實現各自的經濟目的,經甲乙雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 模具的名稱、品種、規格和質量
1、模具的名稱:C6388紙漿模塑模具一套,包括吸漿成型模具一組及熱壓定型模具一組。
2、出產單位:
商標:
3、模具的技術標準(包括質量要求),按下列第( )項執行:
(1)按國家標準執行;
(2)無國家標準而有部頒標準的,按部頒標準執行;
(3)無國家和部頒標準的,按企業標準執行;
(4)沒有上述標準的,或雖有上述標準,但需方有特殊要求的,按甲乙雙方在合同中商定的技術條件、樣品或補充的技術要求執行。
第二條 模具的包裝標準:
第三條 模具的交貨方法、運輸方式、交貨期限
1、交貨方法:乙方送貨,費用由乙方自行負責。
2、運輸方式:__________。
3、到貨地點和接貨單位(或接貨人)________________。
4、交貨期限:20xx年 月 日以前將模具交付甲方
第四條 模具的價格與貨款的結算
1、模具的價格:6000元人民幣/套;
2、模具貨款的結算:模具交付甲方,待驗收合格後,甲方現金給付模具費。
第五條 甲方向乙方提供模具圖紙及該圖紙的電子文檔(如附件)。
第六條 模具的工藝要求:模具圖紙如附件。
第七條 驗收方法
1、驗收時間:
2、驗收手段:
3、驗收標準:
4、由誰負責驗收和試驗:
第八條 乙方的違約責任
1、乙方到期不能交貨,應向甲方償付總貨款的30%的違約金。
2、乙方所交模具品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的,如果甲方同意利用,應當按質論價;如果甲方不能利用的,應
根據模具的具體情況,由乙方負責包換或包修,並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的,按不能交貨處理。
3、乙方因模具包裝不符合合同規定,必須返修或重新包裝的,乙方應負責返修或重新包裝,並承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規定造成貨物損壞或滅失的,乙方應當負責賠償。
4、乙方逾期交貨的,向甲方償付逾期交貨的違約金,並承擔甲方因此所受的損失費用。
第九條 甲方的違約責任
1、甲方中途退貨,應向乙方償付退貨部分貨款30%的違約金。
2、甲方逾期付款的,應按照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款的違約金。
3、甲方違反合同規定拒絕接貨的,應當承擔由此造成的損失。
4、甲方如錯填到貨地點或接貨人,或對乙方提出錯誤異議,應承擔乙方因此所受的損失。
第十條 不可抗力
甲乙雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,在取得有關主管機關證明以後,雙方另行協商履行期限,並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
第十一條 如甲方因生產需要,要求增加該模具數量,其價格另議。
第十二條 解決合同糾紛的方式:甲乙雙方如果發生爭議,應當友好協商解決。如協商不成,任何一方均有權將爭議提交北京仲裁委員會。按照提交仲裁時該會現行有效的仲裁規則進行仲裁,仲裁裁決是終局的,對甲乙雙方均有約束力。
第十三條 雙方本着誠原則簽定本合同,若有未盡事宜,須雙方另行協商解決,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
第十四條 本合同一式二份,甲乙雙方各執一份。
購貨單位(甲方):(公章) 供貨單位(乙方)(公章)
代表人:(簽字) 代表人:(簽字)
簽約地址: 簽約地址:
電話: 電話:
定作方:承攬方:
地址: 地址:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
聯繫人: 聯繫人:
一、 經雙方友好協商, 定作方委託承攬方加工生產__ __ 模具共______ 套,模具及零件加工合作合同範本。雙方達成如下加工協議模具基本情況:
產品名稱序 號零件名稱穴 數( 模具類型) 模具單價(RMB 元)
交貨條件
總價:(含17% 增值稅)
二、以上各套模具使用材質:_____________________( 以上模具用料由承攬方提供) 。
三、雙方的權利及責任:
定作方責任及權利如下:
1. 定作方負責交付給承攬方本項目的研發進度要求及計劃,並儘可能地提供項目的銷售預測。
2. 定作方負責交付給承攬方執行本合同所需的產品設計圖紙和其他相關技術資料,並且負責技術方面的支持工作。
3. 對交付給承攬方的產品設計圖紙和相關技術資料,定作方具有唯一的解釋權,當發生歧義時,承攬方應徵詢定作方意見,由定作方確認。
4. 承攬方完成模具的設計和製造後,由定作方去承攬方現場對模具進行驗證確認或由承攬方提供產品樣品到定作方進行驗證確認。本合同中所指模具包含產品本身的模具及後續生產所需的夾治具和模具。
承攬方權利及責任如下:
1. 承攬方負責根據定作方提供的產品設計圖紙和其他相關技術資料進行模具的設計和製造,承攬方負責按照合同規定按時完成符合定作方設計要求的模具。
2. 承攬方負責按時按量提供認證及樣板測試、試產所需的產品。同時承攬方必須提供相關產品的詳細的檢驗測試報告供定作方確認。如需修/ 改模, 送板時同時也要附檢驗測試報告(註明修改的地方)
3. 模具由定作方認證合格後,由承攬方負責模具的封存。如定作方同意承攬方進行產品的後續加工生產,則由承攬方負責模具的修理和維護,承攬方必須根據定作方或定作方授權的第三方的訂單進行批量生產。
4. 對給定作方生產的所有模具,承攬方應提供的詳細的設計圖紙給定作方。所有的圖紙必須以Autocad 或Pro-Eng(PRO-el2) 製作,並且必須在開模之前以電子檔形式傳給定作方以供批准。
四、 技術條款:
1. 模具的修理和維護:在生產過程中模具的修理和維護由承攬方負責;
2. 在雙方協商無異議之後,定作方提供產品設計圖紙及相關技術資料給承攬方, 並派工程人員同承攬方進行技術交流或承攬方派工程人員到定作方進行技術交流,產品圖紙及技術要求列表見附件1 ;
3. 承攬方承諾使用所承製的模具生產出的產品能夠達到定作方的品質要求。
4. 承攬方承諾使用所承製的模具生產出的產品的產能能夠達到承攬方的交貨要求:
日產能:_______K 月產能:______K
5. 承攬方承諾本合同中所涉及的所有模具均能達到萬次。
6. 未經定作方允許, 嚴禁承攬方將本合同中所涉及的任何一付模具整體或部分外包給其它公司進行加工,否則視爲違約,由承攬方依本合同的違約條款承擔違約責任。
五、商務條款:
1. 模具價格:
1.1 經雙方協商後,由承攬方提供定作方認可的模具最終報價,並簽訂價格確認書,作爲本合同不可缺少的一部分。
1.2 模具合同總金額(含___ _% 增值稅)RMB__ _ 。
1.3 模具價格總金額已包含如下費用,承攬方不得以以下原因向定作方要求費用:
1.3.1 承攬方對產品進行成型/ 二次加工/ 組裝所需的所有夾具和治具的模具的費用;
1.3.2 承攬方按合同規定進行模具設計、試模所需的材料和設備及人工等費用;
1.3.3 承攬方提供給定作方進行模具和產品認證的試模樣品(套)的費用;
1.3.4 承攬方爲保證模具正常生產製作的模具易損備件的費用;
1.3.5 承攬方爲保證產品正常生產所準備的其他工序的相關工具和治具的費用。
1.4 當定作方書面要求承攬方根據產品設計的變更對模具進行修改時,如果模具修改較簡單,包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改,則承攬方不需向定作方收費;如果模具修改較複雜,對整個模具的結構影響很大,則由承攬方根據修改模具所需工時向定作方報價,由定作方承擔相應的模具修改費用。如果因爲承攬方的原因, 因模具不能滿足定作方的要求而進行的修模或改模, 定作方不承擔任何責任,合同範本《模具及零件加工合作合同範本》。
1.5 由於承攬方原因導致定作方需要花費正常技術支持外的人工及費用,承攬方應根據定作方認可的方式給予相應的補償。
2. 開模進度:
2.1 承攬方在收到定作方確認後的產品圖檔之後,即開始進入模具設計和製作階段, 開模週期爲__ 天。
2.2 由於定作方原因造成制模進度的延誤,不計算在內。
2.3 如果承攬方模具製作出現工藝和其它的錯誤,導致模具無法驗收合格而定作方又急需生產,承攬方應先用現有的模具安排生產,同時再根據圖紙和樣板要求免費重新開模。
3. 付款方式:
乙方同意甲方按如下方式付款。
3.1 結算的方式:
;開17% 增值稅發票。
3.1.1 本合同製造整批模具的總金額( 含增值稅) 爲人民幣_________ 元整(人民幣________ 元整),定作方支付模具總金額的_____% ,剩餘___% 模具費分攤在首K 產品內,如果訂單數量不足K ,定作方需補給承攬方未攤完的模具費。
3.1.2 自雙方合同簽訂後,承攬方提供增值稅發票( 模具總額的_ 0%), 定作方在二十個工作日內支付。
4. 產品定單:唯有產品樣品品質驗收合格且經定作方書面確認後,承攬方方可接受定作方或定作方授權的第三方的訂單。定作方授權的第三方同定作方承攬方簽定的訂購合同服從於本合同。
六、 產品品質保證
承攬方在完成模具後,承攬方同意按照定作方品質標準以保證產品品質( 首件確認報告) 。
定作方對品質標準的內容根據實際需要保留修改的權利。
七、模具所有權
1. 本合同所涉及的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖(包括2D 和3D )的所有權,均歸定作方所有,承攬方不得干涉定作方對模具的處置權。如在承攬方生產, 由承攬方負責保管, 未經定作方同意, 承攬方不得將此模具提供給第三者生產, 否則定作方有權要求承攬方退還模具費並賠償造成的損失。
2. 定作方付清模具款後,要求將模具從承攬方處轉出時,承攬方必須配合定作方或定作方指定的第三方進行轉移驗收,並自行承擔費用將磨損部件更換以保證重新開始生產。承攬方有義務對模具進行組裝、防鏽和包裝處理,併發運至定作方指定的地點。所有模具的組裝圖和零件圖(包括2D 和3D )和所有夾治具必須同時轉移給定作方。
3. 模具轉移過程中,如因承攬方不當組裝、防鏽或包裝的原因,造成模具損壞,由此產生的所有直接損失和間接損失一律由承攬方承擔。
八、 模具維護
1. 承攬方保證模具使用壽命萬次, 並在此期間內由承攬方負責免費保養維修, 如模具在使用壽命內不能使用, 承攬方應負責更換或重新開模, 並承擔相應的費用。
2. 承攬方應對模具的修改、維護和修理等情況及時登記造冊,無論此種修改、維護和修理是否由定作方提出。如定作方要詢問有關的技術細節或證據,定作方可以隨時間登記,無需通知。承攬方每三個月應將登記記錄複印一次給定作方。承攬方應主動定期完成此項任務,無需定作方另行提出要求。
九、知識產權
1. 本合同所涉及的產品造型及定作方提供的設計圖紙和其他資料中所包含的知識產權爲定作方所擁有,未經定作方許可,承攬方不得向任何公司和個人泄漏,否則由此產生的一切損失由承攬方負責;定作方僅同意承攬方基於本合同項下的目的使用定作方所提供的一切資料和信息,
2. 承攬方同意其不會將定作方所提供的設計圖紙和其他資料或信息用於非本合同以外的其他目的, 否則定作方有權追究承攬方相應的責任; 未經定作方書面許可,承攬方不得在出版物,廣告中或以其它書面、口頭形式涉及承攬方提供或已提供之任何資料和信息。
3. 未經定作方許可,嚴禁承攬方使用本模具向除定作方或定作方指定的客戶以外的其他客戶供貨,否則由此產生的一切直接損失和間接損失一律由承攬方負責;
4. 其它未盡保密事項,依定作方與承攬方簽訂的“ 保密協議” 執行。
十、違約責任
1. 如果承攬方方未能按五、2.1 中規定的各階段的進度完成模具製作及送樣,由承攬方承擔違約責任。每延誤一天,承攬方須付給定作方本合同總金額的% 作爲罰金,罰金累計額最多不超過本合同模具總金額。
2. 如果因爲承攬方的原因造成承攬方提供給定作方的產品的品質達不到定作方的要求並且在組裝過程中導致其他物料的損失和報廢,承攬方全額賠償損失和報廢的物料及因此形成的人工/ 停線費用。雙方可另行簽署<< 生產用原材料/ 零部件採購合同>> 進行約定。
3. 如果因爲承攬方的原因造成承攬方提供給定作方的產品的品質和進度達不到定作方的要求,使定作方及其客戶錯過了產品上市的最佳時機,或者定作方被迫因此取消此項目,從而使定作方及其客戶遭受嚴重的研發損失和備料損失,則承攬方除退還所有前期定作方所支付的貨款外,視實際情況承攬方另外承擔定作方直接及間接的經濟損失。
4. 如承攬方因爲不可抗拒力(包括戰爭、火災、罷工和中國法律規定的其他不可抗拒力造成的供貨延遲,定作方允許定作方免責。承攬方應在不可抗拒力發生後24 小時內以)書面形式通知定作方,並且承攬方仍有義務採取一切必要措施儘快交貨。若不可抗拒力持續2 周以上,定作方有權取消本合同。
5. 其它未盡事宜:按《合同法》執行。
十一、糾紛解決
對於實施本合同而發生的任何爭議, 雙方首先通過友好協商解決, 如在30 天內協商不成, 任何一方均可將爭議提交溫州市龍灣區人民法院處理。
十二、本合同雙方須嚴格執行, 如一方因故不能履行合同, 必須提前兩週徵得對方同意, 方可終止本合同。
定作方: 承攬方:
代表: 代表:
年月日年月日
甲方: 簽定時間:
乙方: 履約地點:
就甲方向乙方■ 定購 □ 修改模具,經雙方平等協商,本着互利互惠的原則,同意按照下列條款簽訂本合同:詳細開模成品圖面如附件
二、技術資料、圖面的提供
1. 乙方若沒有按時收到技術資料及圖紙,或發現甲方提供的圖紙及技術要求不合理,應當及時通知甲方。
2. 乙方應自合同簽訂之日起日內向甲方模具進度開發計劃表交甲方審定,甲方收到草圖應在內回覆,視逾期認可,此認可不作爲免除乙方模具出現質量問題的責任依據。本條款的執行不影響合格樣品送樣時間的約定。
3. 所有的技術資料、圖低均爲甲方所有,乙方負有保密義務。在合同期內,乙方享有使用權,合同終止時,所有的技術資料、圖紙必須歸還甲方,乙方不得留存技術資料、圖紙的複製品,不得繼續使用,也不得提供給第三方使用。
三、開模時間: 天(含法定節假日)
T1試模日期:T2試模日期:完成日期: 月 日 (在無設計變更、修改狀況下,需提供合格樣品),樣品合格後請提供模具相關配件圖面(固定針、頂竿等)
四、付款方式
1. 付款方式: 首付、金額、金額、金額元在 月 內付清。
2.本合同在雙方未確認之前有效期爲天,如確認後請簽字蓋章回傳。
3.本合同雙方提出設計變更、修改,變更費用雙方另議協議。
五、模具的驗收
1、標準:以甲方提供產品圖面或樣品驗收。
2、驗收:模具由乙方自行試模後,向甲方交付T1試模成品(模次產品)後,開始進行驗收程序,若T1試樣不合格,允許重新調整後,乙方進行T2試樣,若T2試樣不合格,將扣除模具款的%整後進行T3試樣,如再不合格甲方有權要求重新開模或終止合約,甲方造成的一切損失由乙方承擔。樣品驗收合格後,模具由乙方進入小批量生產,判定模具在壓鑄過程中的成品合格率狀況,應符合甲方產品質量要求後,由甲方開立模具驗收完成之文件予乙方,該模具之驗收始完成。
3、若乙方在安排在甲方處試模,甲方則按以下標準向乙方收取費用:
六、模具的質量
經雙方約定,乙方交付給甲方使用的模具質量上就當符合以下要求:
1、模具的技術條件:如附件《成品圖》,並會同成型廠商協議決定。
2、模具的模仁材料要求:
3、冷卻裝置:澆口套 ■ 點式冷卻 ■ 循環冷卻 ■
4、符合模具的使用壽命要求,如在使用壽命期內出現模具問題,乙方無條件爲甲方修復模具,
七、違約責任
經雙方約定,雙方應嚴格遵守以下責任條款:
1、甲方允許乙方有兩次規定的試模時間,如在規定時間內沒有完成,延期一天每付違約金爲模具費用的 。乙方應在模具完成日期前交付使用,延期後造成的損失應由乙方退賠甲方支付的模具費用。
2、如無異議,甲方應嚴格遵守付款方式。
3、由於乙方對模具維護不當,或修改、重新開模未經甲方確認,影響甲方生產,乙方應承擔賠償責任。
4、乙方違反本合同第二條第3款的規定,應賠償甲方知識產權及其它相關的全部損失(應至少不低於模具款費金額的 倍)。
5、甲方在本合同簽訂
6、甲方未按約定日期支付乙方模具費用(末期支付前,乙方應提供提供全額模具費發票,否則支付中止),每逾期一天,按中國人民銀行當日活期存款利率 支付利息。
7、甲方在開模中途或開模完成以後提出修改圖紙造成乙方損失的,經雙方協商確定損失金額由甲方予以補償。
8、甲方無正當理由解除合同的,應支付乙方全部模具費用。乙方提出來解除合同的,應首先履行本合同的相關條款並賠償甲方全部損失。
八、模具管理
1、 乙方有責任對模具進行維護、保持完好,如需修改或重新開模具必須事先通知甲方,經甲方確認,費用由乙方承擔。
2、 模具的所有權歸甲方。甲方享有對模具的獨佔性,乙方只能把模具用於爲甲方生產產品,不得將產品或模具提供給任何其它第三方。
九、未經雙方事先達成書面一致,本合同任何條款不得被變更。
十、本合同一式貳份,雙方各執一份,簽字蓋章後方可生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
餐飲公司合同範文合集6篇
二手房買賣合同範本-二手房合同注意事項
適合4-6歲寶寶睡前故事(10篇合集)
關於餐飲業合同範文合集6篇
法律顧問合同範文合集6篇
租房合同範本 出租合同模板
關於實習合同範文合集6篇
有關餐飲合同範文合集6篇
關於餐飲合同範文集合6篇
精選訂購合同範文合集6篇
餐飲業合同範文集合6篇
畢業生合同範文合集6篇
長期合同範文合集6篇
個人合同範文合集6篇
畢業生合同範文集合6篇
文藝女生適合什麼髮型 文藝女青年適合什麼髮型 文藝範女生髮型圖片
房租合同範文合集6篇
餐飲業合同範文合集6篇
精選裝飾合同範文合集6篇
關於餐飲合同範文合集6篇
有關餐飲業合同範文合集6篇
有關餐飲合同範文集合6篇
精選餐飲合同範文集合6篇
精選合同協議書範文集合6篇
有關合同協議書範文合集6篇
精選餐飲合同範文合集6篇
王祖藍模仿周杰倫 早期模仿秀大集合
關於畢業生合同範文合集6篇
餐飲合同範文合集6篇
法律顧問合同範文集合6篇
解除合同協議書範文合集6篇
快遞合同範文合集6篇
有關實習合同範文合集6篇