加工協議書範文彙總七篇

在現在的社會生活中，協議起到的作用越來越大，簽訂協議是解決糾紛的保障。那麼你真正懂得怎麼寫好協議嗎？下面是小編收集整理的加工協議書7篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

加工協議書 篇1

甲 方：________________________簽訂地點：_______________

乙 方：_______________ 日 期：_______________

甲方爲乙方提供加工業務， 雙方在平等互利前提下，經友好協商達成以下條款：

一、訂單有關事項如下：

（一）品名、規格、單價：

┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│序號│品名│規格│單價│數量│備註│

├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│1 ││││││

├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│2 ││││││

├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│3 ││││││

├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│4 ││││││

├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│5 ││││││

├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│6 ││││││

└──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

（二）加工數量：每次訂單量衛生巾不少於____萬片，護墊不少於____萬片。

（三）加工量與訂貨量可能有一定偏差，＋/-____片據實結算。

二、包裝方式：根據乙方要求確定。

三、付款方式：每次訂貨前預付50%訂金，餘款於提貨前付清。

四、運輸方式：運費需方承擔。

五、質量驗收：除以供方所提供的資料外，按中國一次性婦女衛生巾指標作準。質量問題可在發貨當日起15天內提出，逾期不予受理。

六、本協議雙方簽字蓋章即生效，執行過程中出現異議，雙方應友好協商解決，協商不成則按《合同法》有關規定執行。

甲方：乙方：

地址：地址：

電話：電話：

傳真：傳真：

代表： 代表：

（蓋章） （蓋章）

簽字日期：年月日簽字日期：年月日

加工協議書 篇2

委託方：港泰五金有限公司（以下簡稱甲方 ） 負責人:

聯繫方式：

承攬方： （以下簡稱乙方）負責人：

地址:聯繫方式：

甲乙雙方本着平等自願，互惠互利的原則，經協商一致，達成以下合同協議條款，雙方願意共同遵守，嚴格執行。

一：加工產品類別

甲方委託乙方對甲方產品進行加工，主要爲鎖具，五金件。甲方提供經檢驗合格的拋光坯件，由乙方負責進行電鍍工藝的加工處理。

二：質量處理事項

1： 電鍍產品的質量要求按中高檔定位，起泡，發黑，酸銅水印，露銅，鍍層脫落，毛刺爲致命質量缺陷，其他按雙方確認的樣品作爲驗收標準。

2：乙方出貨質量必須嚴格控制，每批次合格率必須達到85%以上。

3：產品的包裝運輸必須用塑料袋

4：乙方必須嚴格控制運輸過程，在運輸過程中產生的坯件碰傷劃傷乙方承擔拋光責任。

5：乙方必須施行進料檢驗作業流程，坯件一旦投入電鍍後，產生的質量問題甲方概不負責。

6：如甲方的材料出現批量電鍍質量問題，乙方必須立即停止電鍍工藝，與甲方溝通處理方案，雙方達成協議後方可繼續生產。

7：已經電鍍的經乙方進料檢驗無法判定的坯件材料問題，經甲方確認爲材料原因的，乙方必須褪鍍處理後按原材料不合格退回甲方。

8：新產品或新工藝批量電鍍前必須打樣確認或按甲方提供的電鍍樣生產，未經甲方確認的產品電鍍後不符合工藝要求甲方不承擔任何責任。

9：因乙方原因引起的質量索賠，乙方無條件承擔責任

三：交貨期

1甲方委託乙方加工的產品乙方必須按正常生產流程安排電鍍計劃，單色產品自甲方出庫之日起計

算48小時回貨，雙色產品72小時回貨，回貨數量達到雙方約定的日加工數量的80%以上，其他特殊工藝根據情況另定。

2：由甲方檢驗出來的返工品，甲方必須及時安排返工，於乙方下批次送貨時安排出庫到乙方返工，訂單完成後由於甲方沒有及時安排返工所餘留的產品，乙方不予承擔報廢責任。

3：外貿訂單在投產前甲方必須提前做出電鍍計劃通知乙方，明確數量，工藝，結束時間，乙方根據甲方計劃安排 產能調整，安排數據跟單，配合甲方完成交期任務，在交期時限過後乙方送回的產品按報廢品處理。

4：在經雙方約定的期限內延誤交期的，損失由乙方承擔賠償責任

四：賠償方式，賠償按丟失，超報廢，質量事故賠償，延誤交期賠償。

丟失，超報廢率按價格單約定賠償，其他按實際損失賠償

五：結賬方式

1：甲方財務對賬時間爲每月20-25日，付款時間爲每月25-30日，付款方式爲現金支票或網上轉賬，原則上不支付現金。

2：甲乙雙方結算方式爲三個月付一個月（第三月月底付第一月加工費）

3：乙方財務在生產過程中必須覈實單品種數量，甲方對賬過程中採用單品種覈算，乙方在出入庫交接過程中必須認真核實產品數量，如出現數據不符應及時與甲方倉庫溝通，及時調整單據憑證，長時間拖延甲方財務不予處理。

4：甲乙雙方對賬單應統一對賬格式，便於雙方覈對。

六．其它約定：

1.乙方承諾：不以任何形式、價值多少向甲方員工行賄送禮（包括但不僅限於請吃、消費、休閒、實物、現金等）。如經查證有以上行爲，乙方願意接受甲方如下處罰：

① 經評估送禮金額貳拾倍以上的罰款（從甲方應付款中扣除）。

② 按規定的加工費結算週期後延叄個月結算加工費。

如乙方與甲方人員相互串通，利用工作之便，多領貨少開單，少送貨多開單等弄虛作假的，或者乙方與甲方人員相互串通盜走甲方樣品或者物料的，一經查實，乙方同意按甲方所損失的壹佰倍賠償給甲方。

2.甲方承諾：經證實，甲方相關人員利用職權有壓制、刁難乙方行爲的，甲方將給予相關人員行政處罰，有主動索賄者，一律開除。

3.甲、乙雙方企業間正常禮尚往來，週期性聚會不受以上規定限制。

七． 本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

八． 本協議在甲、乙雙方合作期內有效，本協議有效期暫定一年，押金到期退回。

九． 本協議自甲、乙雙方蓋章、簽字之日起開始生效

甲方：溫州港泰五金有限公司 乙方：

負責人：

年 月 日年 月 日

負責人：

加工協議書 篇3

一 總則

１．乙方負責提供生產漁網所需的全套設備及必須的零部件，以及擴建廠房建築安裝用的鋼材、管道和貨車（具體規格要求詳見附件一、二），全套設備分新舊兩部分，屬於全新的，其性能是國際先進水平；屬於半舊的設備，其主要零部件需全部換新，並經過全面檢修，其性能與同類型號全新的設備一樣，設備及零部件價款是優惠價格。

全套設備的生產能力必須達到年產漁網５００噸以上，機械性能的正常運轉由乙方負責確保，在設備投產後１年６個月內，如發生機械故障或非因操作錯誤而造成的損壞，乙方應負責派出工程技術人員進行修理和免費提供零配件，由此產生的停工停產所造成的損失，由乙方負責補償，一年半後發生機械故障，查明原因，雙方友好協商解決。

協議簽訂後，乙方應着手按上述要求進行籌備，甲方將派員到乙方工廠參觀設備情況、設備性能，以運抵＿＿＿工廠進行驗收爲準。機械的專利和技術資料由乙方免費提供。

２．乙方負責提供足夠４６臺編網機爲中心的全套設備所需的原料和輔料（包括染料和樹脂）寄存甲方，委託加工，並保證按月均衡供應。

３．甲方負責提供相應的廠房、水電、勞動力及包裝物料（包裝物料費用由甲方向乙方結算），並負責按照乙方要求的規格、數量和質量進行加工漁網，收取加工費，產品全部交由乙方銷售。

４．雙方同意，設備價款和加工費均以日元結算。

二 加工數量和加工費

乙方保證每年提供漁網加工數量在５００噸以上，每年加工費收入不低於２．４億日元，甲方保證每年提供加工上述５００噸以上或相當於加工收入２．４億日元以上漁網的生產力。從全套設備正常運轉時起四個月做爲試產和工人培訓期，在此期間內的加工費，以雙方同意暫定的產品方案中的加工價爲基礎，第一個月提高６０％，第二月提高４０％，第三個月提高２５％，第四個月提高１０％。上述增加的加工費由乙方負擔。

試產培訓期滿後，應根據不同規格與生產的實際情況，參照雙方初步議定的產品方案和加工價（詳見附件三，漁網加工費一覽表），雙方另行議定加工費，以後半年議定一次。調整幅度以不超過１０％爲限。

三 付款辦法

１．設備、零配件和擴建廠房安裝所需的鋼材、管道及貨車的價款爲：ＣＭＴ汕頭６．０９１５２億日元（此數爲原價扣除合作減價數３６．０３７萬日元，具體規格詳見附件一、二）。價款支付方式由甲方通過廣州中國銀行信用擔保，在甲方每次收取的加工費中提取６０％分期償還，直至償完爲止，上述價款的銀行利息由甲方負擔，年利率爲７．６０％，利息以最後一批設備的裝船提單日期起算。

２．加工費的支付由乙方在第一批漁網裝運前１５天將不可撤銷的即期循環信用證開到甲方。

３．加工費憑汕頭裝船提單結匯。

四 運、保費

乙方承擔原料、輔料運抵汕頭的運費、保險費；甲方負責將製成品運抵香港或日本，運保費由乙方承擔。設備、原輔料、半成品及成品存放汕頭期間的保險費由甲方負責。

五 交貨期

爲使甲方正常生產，乙方須在甲方儲備兩個月的原、輔材料，正常生產所需的原輔料，以甲方實際驗收的數量爲準。爲使供料正常，甲方須把每月收到的、使用的以及月底庫存的數量，在第二個月初通知乙方，爲使乙方業務正常開展，甲方在收到乙方提供原輔料之日起一個月內按時、按質、按量將產品發運給乙方。若在執行中發生問題，由雙方友好協商解決。

承攬人在任何情況下均不得留置完成的工作成果。

六 次品處理和損耗率

產品損耗率和次品率雙方應努力降低，尼龍復絲暫定爲５％，尼龍單絲的損耗率，經試產期實踐後，雙方另行協商確定。

試產期滿後，若甲方因操作上的錯誤，次品和損耗超過合理的幅度，其超過部分由甲方負責賠償乙方的損失；若因原料質量不合要求造成次品過多，其損失由乙方承擔。

試機所需的原輔料由乙方負擔。

七 技術交流

設備運抵汕頭工廠後，乙方需派出工程技術人員負責安裝機器，調整機械和試機開動，直至機器正常運轉，達到產品合格爲止。上述工程技術人員在華費用由乙方負擔。對乙方提供有關生產上和技術上的祕密，甲方負責保守祕密。

甲乙方同意正式投產後，乙方派出技術工程人員駐廠進行技術上、生產管理上和品質檢驗上的指導，具體辦法雙方另行商定。乙方同意甲方在必要時派出工程技術人員到乙方進行技術交流。

八 協議期限

本協議有效期爲＿＿＿年，在協議有效期內，甲乙雙方不跟第三者達成同樣的或類似的協議。協議期滿後，若乙方提出要求，經雙方同意可延長＿＿＿年。乙方提出願意與甲方長期合作，甲方表示讚賞，並希望乙方儘早提出建議書，以利進一步洽談。

本協議正本四份、甲乙雙方及見證單位各存一份，以中文爲準。

甲方：＿＿＿＿＿＿ 乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿

中國＿＿＿漁網線廠 日本國＿＿＿＿＿制網株式會社

中國輕工業品

進出口總公司：＿＿＿＿＿ 日本國＿＿＿＿＿產業株式會社 甲方:(短毛車間)

乙方:(設備部)

訂立設備大中修合同,經雙方協議,達成下列條款.

甲方要求

1,設備大中修由設備部負責,在安排檢修計劃時,並規定交接日期,履行交接手續(按規程接車)，確保生產正常進行.

2,設備部在大修中規定試運轉期內,造成檢修返工,一切費用應由設備部負責.

3,計劃改變,車間提出檢修計劃,設備部應予以協作.

4,設備部檢修完畢,做到廢舊機件分類,集中指定地點並清理場地衛生.

5,設備部檢修計劃有變動,應提前三天通知車間,否則應負經濟責任.

6,在生產過程中,造成非計劃停臺或不到檢修週期造成設備故障(經分析原因確定責任實屬設備部)應負責直接損失的賠償責任.

乙方要求

1,維護保養和注油短毛車間負責,明確檢修界限,搞好協作,共同爲生產服務.

2,設備檢修計劃如有變動,應提前三天通知設備部,否則應負經濟責任.

3,按規程交付檢修設備,車間應說明設備運轉,缺欠情況,並保持機件完整,衛生良好(特別要清除油污).

4,凡因維護保養注油操作不當,造成設備故障(經分析原因,責任實屬車間)應負經濟責任.保養力量不足,可提出保全協作搶修.雙方損失均按直接損失價值相互賠償. 委託方：＿＿＿＿＿紡織器材廠（甲方）

承攬方：＿＿＿＿＿電鍍廠（乙方）

加工協議書 篇4

編號：ｅｍｔ＿＿＿＿＿號

日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日於＿＿＿＿

爲發展雙方在漁網生產方面的友好合作，增進中日兩國人民友誼，中國××漁網線廠，地址：＿＿＿＿市＿＿＿（以下簡稱甲方）與日本國＿＿＿＿制網株式會社，地址：日本兵庫縣赤穗市中；電掛ｍａｒｕｍａｋｏ； 電傳５７７８８７５ｍｏｍｏｉ－ａｊ（以下簡稱乙方），在中國輕工業品進出口總公司××省分公司（地址：＿＿＿＿光路＿＿＿＿號，電掛，０６７５或－“ｉｎｄｕｋｔ”ｋｗ－ａｎｇ ｇｈｏｗ電傳號碼４４０７９ｋｃａｂｃｎ的協助下，雙方代表就漁網來料加工業務問題，經過＿＿＿＿年＿＿月、＿＿月和＿＿＿年＿＿月在＿＿＿＿進行充分協商，在平等互利基礎上達成如下協議：

一 總則

１．乙方負責提供生產漁網所需的全套設備及必須的零部件，以及擴建廠房建築安裝用的鋼材、管道和貨車（具體規格要求詳見附件一、二），全套設備分新舊兩部分，屬於全新的，其性能是國際先進水平；屬於半舊的設備，其主要零部件需全部換新，並經過全面檢修，其性能與同類型號全新的設備一樣，設備及零部件價款是優惠價格。

全套設備的生產能力必須達到年產漁網５００噸以上，機械性能的'正常運轉由乙方負責確保，在設備投產後１年６個月內，如發生機械故障或非因操作錯誤而造成的損壞，乙方應負責派出工程技術人員進行修理和免費提供零配件，由此產生的停工停產所造成的損失，由乙方負責補償，一年半後發生機械故障，查明原因，雙方友好協商解決。

協議簽訂後，乙方應着手按上述要求進行籌備，甲方將派員到乙方工廠參觀設備情況、設備性能，以運抵＿＿＿工廠進行驗收爲準。機械的專利和技術資料由乙

方免費提供。

２．乙方負責提供足夠４６臺編網機爲中心的全套設備所需的原料和輔料（包括染料和樹脂）寄存甲方，委託加工，並保證按月均衡供應。

３．甲方負責提供相應的廠房、水電、勞動力及包裝物料（包裝物料費用由甲方向乙方結算），並負責按照乙方要求的規格、數量和質量進行加工漁網，收取加工費，產品全部交由乙方銷售。

４．雙方同意，設備價款和加工費均以日元結算。

二 加工數量和加工費

乙方保證每年提供漁網加工數量在５００噸以上，每年加工費收入不低於

２．４億日元，甲方保證每年提供加工上述５００噸以上或相當於加工收入２．４億日元以上漁網的生產力。從全套設備正常運轉時起四個月做爲試產和工人培訓期，在此期間內的加工費，以雙方同意暫定的產品方案中的加工價爲基礎，

１．設備、零配件和擴建廠房安裝所需的鋼材、管道及貨車的價款爲：ｃｍｔ汕頭６．０９１５２億日元（此數爲原價扣除合作減價數３６．０３７萬日元，具體規格詳見附件一、二）。價款支付方式由甲方通過廣州中國銀行信用擔保，在甲方每次收取的加工費中提取６０％分期償還，直至償完爲止，上述價款的銀行利息由甲方負擔，年利率爲７．６０％，利息以最後一批設備的裝船提單日期起算。

２．加工費的支付由乙方在

三次品處理和損耗率

產品損耗率和次品率雙方應努力降低，尼龍復絲暫定爲５％，尼龍單絲的損耗率，經試產期實踐後，雙方另行協商確定。

試產期滿後，若甲方因操作上的錯誤，次品和損耗超過合理的幅度，其超過部分由甲方負責賠償乙方的損失；若因原料質量不合要求造成次品過多，其損失由乙方承擔。

試機所需的原輔料由乙方負擔。

四技術交流

設備運抵汕頭工廠後，乙方需派出工程技術人員負責安裝機器，調整機械和試機開動，直至機器正常運轉，達到產品合格爲止。上述工程技術人員在華費用由乙方負擔。對乙方提供有關生產上和技術上的祕密，甲方負責保守祕密。

甲乙方同意正式投產後，乙方派出技術工程人員駐廠進行技術上、生產管理上和品質檢驗上的指導，具體辦法雙方另行商定。乙方同意甲方在必要時派出工程技術人員到乙方進行技術交流。

五協議期限

本協議有效期爲＿＿＿年，在協議有效期內，甲乙雙方不跟

本協議正本四份、甲乙雙方及見證單位各存一份，以中文爲準。

甲方：＿＿＿＿＿＿ 乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿ 中國＿＿＿漁網線廠 日本國＿＿＿＿＿制網株式會社 中國輕工業品 進出口總公司：＿＿＿＿＿ 日本國＿＿＿＿＿產業株式會社

加工協議書 篇5

甲方：_________

乙方：_________公司（香港）

雙方在遵守中華人民中和國政策、法律和特區有關規定的前提下，本着平等互利的原則，就來料加工各款_________業務進行了充分協商，一致達成了如下合同條款：

一、雙方責任

1．甲方責任：

（1）提供有上蓋之廠房_________棟_________層_________平方米，無上蓋場地_________平方米，工廠管理人員_________名，生產工人首期_________名、開業後十二個月增至_________名，（禁止僱傭不滿十六歲的童工），如當地勞力缺乏，可到外地僱請，但須經_________市有關部門批准，在合同期內代乙方加工生產上述產品，加工成品後交回乙方復出香港。

（2）提供現有水、電設備供加工生產之用，如需要安裝水、電設施，其費用由乙方支付。

（3）辦理來料加工、裝配有關業務的進出口手續及對工廠實行行政、財務和管理，不得把工廠以任何形式承包給任何單位和個人經營。

2．乙方責任：

（1）不作價提供加工上述產品及裝修廠房和建造_________平方米簡易廠房所需的設備材料（詳見清單），分多批運抵甲方工廠，設備總值月_________萬港元。

（2）不作價提供加工上述產品所需的原料、輔料和包裝物料，具體數量、規格在合同中訂明。

（3）工人如因工作不力（含工廠管理人員），經教育無效者，乙方有權向甲方提出調換，但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。

　二、加工數量

第一年加工上述產品，加工費約_________萬港元，從第二年開始的產量，應在前一年的基礎上有所增加，具體數量應在生產合同中訂明。

　三、作價原則和工繳費

1．試產（培訓）期爲二個月，在試產期內，工人每人每月工繳費暫定爲_________港元，（每月工作二十五天半，每天八小時）。

2．試產期滿後，採取按件計算方式，在堅持互利原則的基礎上、雙方應根據加工的品種、規格、款式和工藝繁簡不同進行定價，並在生產加工合同中訂明（爲確保工人的合理收入，工繳費平均每人每月不低於550港元）。需要加班時，加班費另計，但每個工人每天加班時間最長不得超過三個小時。

3．甲方工人生產消耗的水、電費由乙方負責。

4．每月由乙方支付_________港元給甲方，作爲工廠管理費。

四、損耗費

1．試產期內的消耗率，實報實銷。

2．試產期內的消耗率，由雙方商定，並在生產合同中訂明。

五、來料和交貨期

1．乙方按生產合同規定的加工期，按月提供足夠數量的原輔材料和包裝物料。爲使甲方工廠能正常生產，乙方必須在每批產品開始加工前七天，將所需的原材料和包裝物料運抵甲方工廠。除因人力不可抗拒之原因外，乙方來料不足，造成甲方工廠每月生產不足二十天半，停工天數累計不得超過四天，否則，乙方應按在廠工人以停工天數計，每人每天補助生活費十五元港元，支付給甲方工廠。

2．爲使乙方能開展正常的業務活動，甲方工人應按雙方協定的交貨期，按時、按質、按量交貨給乙方。如非人力不可抗拒原因，甲方不按時、按質、按量交貨，造成乙方的經濟損失，甲方應負賠償之責任，賠償數額可在具體合同中訂明。

3．由乙方提供的機械、通風、照明等設備及原輔材料、包裝物料，在甲方工廠由雙方進行交收登記，建立賬冊。甲方工廠加工後的成品，在甲方工廠經乙方驗收起運後，甲方不負產品規格、質量、短缺等任何責任。

　六、結匯形式

工繳費及工人管理費每月結算一次，以d/p即期結匯或支票方式結匯，由甲方工廠會同_________市_________區對外經濟貿易公司開具發票後，通過_________銀行_________分行向乙方在香港開戶的銀行（______銀行、賬號______）辦理。乙方超過五天仍未付款給甲方，則按逾期天數，以當時香港銀行利息一併付給甲方。乙方連續兩個月不結匯，甲方有權採取停止出貨或其他措施。

　七、勞動保護及運輸與保險

1．工廠應做好勞動保護及安全工作，完善防塵、防煙、防毒設施，廠房保持通風光亮，內外環境衛生整潔，對有污染性項目，須經市環保部門批准，方能立項經營。

2．乙方提供的機械、通風、照明設備、原輔材料、包裝物件及甲方工廠加工後的成品運輸費用，均由乙方負責。

3．原輔材料、包裝物料及操作機械的工人，均由乙方向中國_________保險公司_________分公司投保。

八、技術交流

在設備運抵甲方工廠後，乙方應儘快派出人員進行安裝，甲方派出人員進行協助。從試產期開始，乙方應派出技術人員對甲方工廠進行技術培訓，直到工人能基本掌握生產技術，進行正常生產時爲止。乙方技術人員的工資及一切費用由乙方負責，甲方提供生活上的方便。

九、合同期限

本合同經批准雙方簽字後，乙方須出示商業登記及銀行資信證明書交由甲方辦理營業執照經海關備案生效。有效期爲_________年，即從_________年_________月_________日至_________年二月_________日。如果提前終止或延長本合同，需在三個月前通知對方，並經雙方協商處理終止或延長合同事宜。某方單獨提前終止合同，要負責補償對方的經濟損失。補償的辦法，應根據終止合同前半年內的每月平均工繳費爲準，補償兩個月的工繳費總額給對方。

合同期滿後，不動資產（如廠房、宿舍）歸甲方所有，由乙方不作價提供的不動產（如機械、車輛、通風設備）歸乙方所有，並按海關和有關規定及時進行辦理覈銷手續。

雙方同意，在本合同經批准雙方簽約十天內，由乙方預付_________港元給甲方，作爲履約保證金，從甲方受到履約金之日起兩個月內，乙方仍不投產開業，履約保證金即無條件歸甲方所有，同時，甲方有權廢約。如乙方能按時投產開業，該履約保證金可作工繳費抵付給甲方。

本合同正本一式五份，甲、已雙方、海關、車管所、業務單位各一份，副本若干份，均具有同等效力。

甲方（蓋籤）：_________

法定代表人（簽字）：_________

乙方（蓋籤）：_________

法定代表人（簽字）：_________

業務單位（蓋籤）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年__月__日於中國_________

加工協議書 篇6

甲方(建設單位)：

乙方(施工單位)：

依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及《建築工程質量監督條例》等有關規定，結合本工程具體情況，雙方訂立以下合同，共同遵守：

一、工程概況：

1、工程內容：不鏽鋼樓梯扶手，規格

2、 略;

3、工程造價：________元/米，施工面積約________米，約合人民幣 萬元(以實際竣工驗收數量爲準);

4、付款方式：合同簽訂生效後，甲方付____%的預付材料款，材料款到帳後開始施工，工程安裝到_______%後，撥付安裝工程總價款的 _______%，工程安裝完畢驗收合格後，餘款一次性付清。

二、合同工期：

從撥款之日起至_______年_______月______日之前完工。如有客觀原因引起的延期開工，中途停工和窩工，經甲方認證後，工期順延。

三、甲方責任：

1、如期辦理撥款結算;

2、指派專人爲甲方工地代表，對工程進度質量及合同履行情況 進行監督、檢查和簽證。解決在施工中應由甲方解決的問題。

四、乙方責任：

1、保證質量，保證工程如期竣工。保修期爲一年，一年內出現

質量問題，保修保換，人爲造成損壞，由甲方承擔;

2、工程完工後，負責清理自己施工中造成的垃圾衛生;

3、指派專人爲乙方工地代表，負責施工現場的管理與聯繫工作， 參加工程驗收;

4、乙方不得無故順延工期，每拖延一天罰款________元。工程質 量不符合規定的負責無償維修及返工。

五 、質 量 驗 收 ：

以甲方設計說明和國家頒佈的施工驗收規範質量評定標準爲依據，達到合格標準。

六、在加工、安裝、付款事項中出現問題，甲、乙雙方發生糾紛時， 雙方協商解決，協商不成的，依法_____________________________ 法院起訴。

七 、合 同 一 式 兩 份 ，甲、乙 雙 方 各 執 壹 份。本 合 同 經 甲、乙 雙 方 籤 字蓋章後生效，合同條款全部履行完畢，合同自行失效。

八、備註

甲方(單位蓋章)： 乙方(單位蓋章)：

甲方代表簽字： 乙方代表簽字：

年 月 日

加工協議書 篇7

承攬方：

委託方：

合同雙方爲明確各自權利和義務，經友好協商，按照《中華人民共和國經濟合同法》及其有關規定，特訂立本合同。

一、承攬標準

品名 材料

規格（mm) 計量單位 單價（含稅） 金額（元） 備註

見附件

合計（大寫）：具體金額於實際出貨爲準

二、質量要求及技術標準：

以客戶提供稿件的確認件爲準！按國家標準執行。

三、版費承擔責任及起訂量：

所有包裝由運城製版公司大版製作，版費由委託方預付 14.9 萬元，每單款包裝累計達到貨值 15 萬元，承攬方全額退還版費。改版費用由委託方承擔。起訂量見附件。

四、貨款結算方式及時間：

每月月底對賬，承攬方提供17%增值稅發票，委託方在次月20日之前付款。除承攬方書面特別指定外，貨款以匯至本合同所列承攬方開戶銀行爲準。

五、驗收標準和方法：

按相關的國家標準或雙方書面約定的驗收標準和方法。

六、運輸方式及交貨時間：

承攬方負責送貨到委託方，運費承攬方負責。新版的交貨時間：稿件客戶確認後 20 天交貨，返單交貨時間爲合同簽定後15天交貨。

七、加工承攬地：

承攬方所在地。

八、合同生效後，承攬方需向委託方交納質保金2萬元，質保金在結款時扣除。

九、合同生效後，委託方中途提出變更承攬標的，如未給承攬方造成損失之前，委託方可以要求更改訂單，承攬方以更改後的訂單交貨，如承攬方已施工，所有稿費，版費，材料費及工時費均由委託方承擔，委託方不得拒付相關費用。

十、交貨期的約定：

交貨期在產品的工藝技術要求基礎上雙方協商確定，時間從委託方定稿並下訂單開始計算，由於定稿或訂單延誤，則交貨期順延。

十一、驗收時間：

自承攬方交付產品之日起，委託方應按合同約定對產品的數量和質量進行檢驗，若產品的數量或質量不符合合同約定，委託方應在收到產品之日起15日內向承攬方提出書面異議，並不得動用產品，否則視爲產品的數量和質量符合約定。對短期檢驗難以發現的質量缺陷，使用期內發生問題，除委託方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責退換，如有其它問題雙方協商解決。

十二、知識產權：

委託方定作的產品如涉及到註冊商標或外觀設計專利，著作權等知識產權，委託方應向承攬方提供所有權或使用許可證。委託方還應向承攬方提供委託書，營業執照複印件（蓋公章），條碼證，QS證等。委託方對提供的所有材料的真實性，合法性負責，如委 託方未提供或提供的資料不實而引起侵權等糾紛，由委託方承擔一切經濟和法律責任

十三、承攬方需提供給委託方營業執照複印件（蓋公章），QS證，印刷執照複印件（蓋公章），第三方檢測報告。

十四、除外責任：

因不可抗力，停電，主設備故障等意外造成產品交付延遲或不能交付，不應視爲承攬方違約，但承攬方應在上述事故發生後的12小時內書面通知委託方，並且承攬方仍有義務採取一切必要措施儘快交貨。若不可抗拒力持續一週以上，委託方方有權取消本合同。

十五、違約責任：

1.承攬方未按合同規定的質量交付定作物，委託方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責調換，並承擔逾期交付的責任；經過調換後，仍不符合合同規定的，委託方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2.交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，委託方仍然需要的，應當照數補齊，因此造成逾期交付的按本條第四款處理；少交部分委託方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

3.因包裝問題造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

4.逾期交貨，每延誤一天承攬方承擔本合同總金額的0.2%的違約金（交付約定數量的合格產品視爲交貨）；未經委託方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

5.不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付本合同總金額20%的違約金。

如因承攬方工作進度達或產品品質不到合同約定，使委託方錯過了產品上市的最佳時機，從而使委託方遭受損失，則承攬方除退還所有前期買方所支付的貨款外，視實際情況另外承擔委託方直接及間接的經濟損失。

十六、本合同訂立後委託方以訂單追加併爲承攬方確認的定作業務，雙方均收受本合同的約束。

十七、未盡事宜，，均按《中華人民共和國合同法》有關條例的規定執行。

十八、合同履行過程中發生任何糾紛雙方協商解決，協商不成交由委託方所在地有管轄權的法院訴訟解決。

十九、本合同一式二份，雙方各執一份，合同雙方蓋章之日起生效，但合同約定有預付款的，自預付款交付之日起生效。

本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日止

承攬方 委託方

單位名稱

法定代表

委託辦理人

簽訂地點： 簽訂時間：